Договор подряда на отделочные работы

г. ………………………….    «…..» …………………. 20….. г.  ……………………………………………………………………………………. в лице

(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

……………………………………………,действующего на основании ..…………………….   (ф.и.о.)

………………………………………..…………, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и

…………………………….……………………………………………………………………….,(ф.и.о.. полностью)

паспорт ………. №………………… выдан………….………….……………………………… «……» ……………….. 20…. г., код подразделения ……………………………………………   (наименование органа выдавшего паспорт)зарегистрированный по адресу:

город …………………… улица …..…………..….………..… дом …… корпус …… кв. …..

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

 1.1. Подрядчик обязуется произвести ремонтно-отделочные работы в квартире, принадлежащей Заказчику на праве личной собственности, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

 1.2. Объемы и виды ремонтно-отделочных работ перечислены в ………………..………,   (смете / приложении / перечне)

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Сумма договора и порядок оплаты

 2.1. Сумма договора ………………………………………….…………………… и составляет   (согласно прилагаемой смете / является договорной)………………………………………………………………………………/……..…..………рублей.

   (цифрами и прописью)

 2.2. Заказчик производит Подрядчику оплату ремонтно-отделочных работ в следующем порядке:

.……………………………………………………………………………………………………………(предоплата в размере ….. руб. или % «…..» ……………. 20 ……)

.……………………………………………………………………………………………………………(этап № 1 оплата выполненных работ по ремонту и отделке …..)

.……………………………………………………………………………………………………………(этап № 2 оплата выполненных работ по ремонту и отделке …..)

.……………………………………………………………………………………………………………(этап № 3 оплата при подписании акта приема-передачи работ)

 2.3. Стоимость работ является ориентировочной и может изменяться в большую или меньшую сторону при доработке и детализации сторонами технического задания на ремонтно-отделочные работы. Изменение расценок и (или) стоимости работ оформляется в письменном виде в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

3. Срок действия договора

 3.1. Договор вступает в силу с ………………………….……..…………………………………   (дата или событие)

 3.2. Ремонтно-отделочные работы в квартире должны быть начаты не позднее

«…..» …………………. 20….. г.

 3.3. Все ремонтно-отделочные работы в квартире должны быть выполнены в срок до

«…..» …………………. 20….. г.

4. Права Сторон

 4.1. Подрядчик имеет право:

— привлекать субподрядчиков для выполнения …………………………………………………………………………………………………………….;

(виды работ: транспортные, погрузочно-разгрузочные, вывоз мусора, электротехнические, сантехнические и т.п.)

 4.2. Заказчик имеет право:

— до окончания работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику вознаграждение за выполненную часть работы и возместить ему убытки, причиненные расторжением договора;

— проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.

5. Обязанности Сторон

 5.1. Подрядчик обязан:- своими, силами, инструментами, механизмами выполнить ремонтно-отделочные работы в квартире в объеме согласно пункту 1.2. настоящего договора подряда качественно и в срок, установленный пунктами 3.2.-3.3.

настоящего договора;- при выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды, технике строительной и противопожарной безопасности;- предупредить Заказчика о непригодности или недоброкачественности материалов, полученных от Заказчика;- представить отчет в расходовании материалов Заказчика и по окончании работ возвратить ему их остаток;- предупредить, что соблюдение указаний Заказчика ухудшает качество выполняемой работы;

— предупредить о наличии иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения или задержку.

 5.2. Заказчик обязан:- предоставить Подрядчику всю информацию, определяющую конечный вид выполняемой работы (техническое задание).

Техническое задание составляется Заказчиком в двух экземплярах, подписывается обеими сторонами и является неотъемлемой частью договора подряда;- производить Подрядчику оплату ремонтно-отделочных работ квартиры согласно п. 2.2. настоящего договора;

— подготовить квартиру для ремонтно-отделочных работ

……………………………………………………………………………………………………………,(освободить от мебели / укрыть мебель, пол)

— отвести место для хранения инструмента и вещей работающих;- предоставить для ремонта материалы согласно прилагаемой к договору ………..….………….

   (смете / приложению / перечню)

на сумму ……………………………..………………………………………………………. рублей.- принять выполненные работы по акту приемки-передачи в течение ……..

…… календарных дней после получения от Подрядчика уведомления о завершении всех работ в квартире;- произвести окончательную оплату в течение ……………… календарных дней после приемки ремонтно-отделочных работ квартиры по акту приемки-передачи;- сообщить Подрядчику об обнаруженных им нарушениях качества работ, которые в дальнейшем могут привести к нарушению технологии и необходимых гарантий качества;

— при необходимости перепланировки квартиры, представить Подрядчику все необходимые разрешающие документы.

6. Ответственность Сторон

 6.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору подряда, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика. 6.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.2.

настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика. 6.3.

В случае если ремонтно-отделочные работы приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.

 6.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор подряда и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.

 6.5. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика, находящегося в квартире. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб. 6.6. Подрядчик несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик. 6.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

— устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.- претензии, связанные с недостатками результата работы, могут быть заявлены Заказчиком Подрядчику в течение ……………… месяцев со дня приемки работ. 6.8.

Если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 6.9.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

 6.10. В связи с многочисленными подделками на рынке строительных материалов Подрядчик не отвечает за качество материалов, которые были предоставлены Заказчиком. На материалы купленные Подрядчиком по просьбе Заказчика, распространяется только гарантия завода производителя (изготовителя).

7. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

 7.1. Приемка результата ремонтно-отделочных работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение …………………… дней после получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности результата работ к приемке. 7.2.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. 7.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….…..

дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.

 7.4. В случае разногласия между Заказчиком и Подрядчиком по качеству произведенных ремонтно-отделочных работ, Заказчик вправе требовать назначения экспертизы. Обязанность организации экспертизы возлагается на ……………………….……….

8. Гарантийные обязательства

 8.1. Гарантия на все выполненные Подрядчиком ремонтно-отделочные работы, оформленные в договоре, составляет ………………………. месяцев. 8.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.

9. Разрешение споров

 9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров. 9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10. Форс-мажор

 10.1.

Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора. 10.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

11. Заключительные положения

 11.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 11.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения:

1.  Техническое задание.
2.  Смета (перечень видов ремонтно-отделочных работ).
3.  Разрешающие документы на перепланировку квартиры.
4.  Приемо-сдаточный акт.

Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик   Заказчик

Адрес: ………………………………….   Адрес: ………………………………….    (юридический и фактический)   (по месту регистрации и проживания)……………………………………….…   ………….……………………………………………………………………….…   паспорт .……………………………………………………………………….

…   выдан……………………………….………………………………………….…    ………….……………………………………………………………………….…    ………….……………………………………………………………………….…   дата рождения ……..………………………………………………………….…   телефон .………………………………   (реквизиты организации)……………………………………….

… ………….………………………………

   (ф.и.о. полностью)   (ф.и.о. полностью)

……………………………………….…    ………….………………………………   (подпись)   (подпись)

«……» …………………. 20….. г.   «……» …………………. 20….. г.

м.п.

• Скачать образец договора на ремонт квартиры.

__________________

См. также:

• Претензия по ремонту квартиры
• Акт приема передачи выполненных работ.

__________________

Источник: https://alfa-form.ru/index.php/dogovor/vypolneniya-rabot/50-dogovor-podryada-na-remont-kvartiry/

Договор подряда на отделочные работы — образец

Внимание! Представленный текст является образцом договора подряда на отделочные работы. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор подряда.

Документ регламентирует процесс проведения отделочных работ. В качестве нормативной базы договора выступают общие положения и специальные нормы, предусмотренные главой 37 ГК РФ. Если соглашение подразумевает выполнение задания для удовлетворения личных нужд заказчика, отношения сторон регулируются по договору бытового подряда.

Соглашение заключается между подрядчиком и заказчиком. В качестве заказчика могут выступать физические и юридические лица. В качестве подрядчика могут выступать физические и юридические лица, имеющие разрешительные документы (лицензии) на осуществление определенных работ.

Согласно типовому образцу договора подряда на отделочные работы, подрядчик обязуется по заданию заказчика в обусловленный договором срок выполнить отделочные работы, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненное задание в порядке, установленном договором.

В документе указываются начальный и конечный сроки выполнения задания, а также промежуточные сроки завершения его отдельных этапов.

Цена сделки может указываться в тексте документа и определяться в соответствии со сметой. Также допускается не указывать цену, а только способы ее определения. Цена сделки по умолчанию включает компенсацию издержек подрядчика и вознаграждение.

Обязанности сторон по договору подряда на отделочные работы

Обязанности подрядчика

Соглашение возлагает на подрядчика обязанность выполнения задания на условиях, предусмотренных договором. При осуществлении работ подрядчик должен соблюдать законы и акты об охране окружающей среды, а также обеспечивать безопасность проведения работ.

Кроме того, на исполнителя возлагается обязанность устранения дефектов в соответствии с пунктами соглашения о порядке их ликвидации.

Обязанности заказчика

На заказчика возлагается обязанность подготовки объекта к проведению отделочных работ, передаче помещений подрядчику и оплате выполненного задания.

Также на заказчика возлагается обязанность обеспечения подрядчика всеми необходимыми материалами и оборудованием, если соглашением не предусмотрено иное.

Структура и содержание договора подряда на отделочные работы

1. Дата и место заключения соглашения.
2. Наименование сторон.
3. Предмет договора. Согласно договору, подрядчик обязуется по заданию заказчика в установленный договором срок выполнить определенные работы, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненное задание в порядке, указанном в договоре.

   Указываются виды и объем работ, а также уточняется ответственность сторон по обеспечению материалами и оборудованием. Необходимые для выполнения задания материалы и оборудование определяются в соответствующих перечнях. Передача материалов и оборудования оформляется актами приема-передачи.

4. Срок действия соглашения.

   Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).

5. Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается договор подряда на отделочные работы.
6. Сроки выполнения работ.

   Указываются даты начала и окончания работ, а также промежуточные сроки. Уточняются условия и порядок переноса сроков начала и окончания работ.

7. Стоимость работ и порядок расчетов. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
8. Порядок сдачи и приема работ.

   Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.

9. Гарантия качества работ. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
10. Ответственность сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается договор подряда на отделочные работы.
11. Основания и порядок расторжения договора.

    Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.

12. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров не является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с условиями договора и законодательством России.
13. Форс-мажор.

    Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.

14. Прочие условия. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
15. Список приложений.
16. Адреса и реквизиты сторон.
17. Подписи сторон.

Дополнительные документы к бланку договора подряда на отделочные работы

Заполнить и скачать бланк договора можно на нашем сайте вместе с приложениями:

• Техническое задание;
• Смета;
• Перечень материалов;
• Перечень оборудования;
• Акт приема-передачи материалов;
• Акт приема-передачи оборудования;
• Дополнительное соглашение;
• Протокол разногласий;
• Протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах подряда смотрите на страницах:

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovory_podryada/otdelochnye_raboty/

Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания

Здесь вы можете посмотреть и скачать шаблон договора подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания в удобном для вас формате. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Новый образец 2020 года

• Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания
• ___________________________________ «__» __________ 20__ года
• (указать место заключения договора)
• _________________________________________________________________, в лице
• (полное наименование организации, предприятия с указанием
• организационно-правовой формы)
• ______________________________________________, действующего на основании

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)

1. _________________________________________________, именуемое в дальнейшем
2. (наименование документа, подтверждающего полномочия)
3. «Заказчик», с одной стороны, и _________________________________________,
4. (полное наименование организации, предприятия с
5. указанием организационно-правовой формы)
6. в лице _________________________________________________, действующего на

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)

• основании __________________________________________________, именуемое в
• (наименование документа, подтверждающего полномочия)
• дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
• «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
• 1. Предмет договора
• Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в
• установленный договором срок выполнить комплекс работ по внутренней
• отделке здания, расположенного по адресу: ______________________________,
• (указать точный адрес)
• в дальнейшем именуемый «Объект», а Заказчик обязуется принять результат
• выполнения работ и выплатить согласованную цену.
• 2. Объем работ
• Объем работ по настоящему договору определяется Техническим
• заданием по отделочным и монтажным работам, указанным в приложении N 1 к
• настоящему договору, Техническим заданием по слаботочным системам,
• указанным в приложении N 2 к настоящему договору и Планировочными
• чертежами каждого этажа в масштабе _________, являющимися приложением N 3
• к настоящему договору.
• 3. Сумма договора

3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определена

1. Протоколом согласования цен, который является приложением N 4 к
2. настоящему договору, и составляет ___________________________ рублей, НДС
3. (цифрами и прописью)
4. составляет сумму ____________________ рублей.
5. (цифрами и прописью)

3.2. Вышеуказанная стоимость является окончательной для объема

работ, определенного согласно пункту 2.1. настоящего договора.

3.3. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть

изменена с подписанием дополнительного Протокола.

4. Срок выполнения работ

4.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой

перечисления аванса согласно пункту 5.1. настоящего договора.

4.2.Работы должны быть завершены за __________ месяцев с даты начала

работ, т.е. не позднее ________________________ 20__ г.

(указать месяц завершения работ)

5. Условия платежа

5.1. Заказчик в течение __________ банковских дней с даты подписания

настоящего договора производит оплату работ Подрядчика в размере _______%

стоимости работ, указанных в пункте 3.1. настоящего договора.

5.2. Стоимость оборудования и проектирования слаботочных работ

оплачиваются Заказчиком отдельно в течение ______ банковских дней с даты

получения от Подрядчика счетов на оплату.

5.3. По согласованию сторон Заказчик может производить промежуточную

оплату за выполненные Подрядчиком работы.

5.4. Окончательные расчеты между Заказчиком и Подрядчиком

• производятся в течение ___________ банковских дней с даты подписания Акта
• выполненных работ, подписанного обеими сторонами.
• 6. Обязательства Сторон

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. своими силами и средствами выполнить работы в объеме

согласно пункту 2.1. настоящего договора, качественно и в срок,

установленный пунктом 4.2. настоящего договора, поставить своими

средствами все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование,

инвентарь и комплектующие изделия;

6.1.2. согласовать с Заказчиком материалы, марки оборудования и

стрну изготовителя конкретного оборудования и материалов, необходимые

для выполнения работ;

6.1.3. обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда и

1. противопожарной безопасности, выполнить необходимые противопожарные
2. мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей
3. среды в период выполнения работ до сдачи Объекта по Акту выполненных
4. работ;

6.1.4. сдать Заказчику Объект после выполнения работ по настоящему

договору в состоянии, позволяющем осуществлять немедленную эксплуатацию

Объекта.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. производить оплату счетов Подрядчика в сроки, установленные

настоящим договором;

6.2.2. согласовать в _____________ дневный срок с даты представления

Подрядчиком образцы материалов для внутренней отделки Объекта;

6.2.3. в ______ дневный срок после получения от Подрядчика извещения

• о готовности Объекта к сдаче создать комиссию для приемки выполненных
• работ и подписания Акта выполненных работ. В случае необходимости эта
• комиссия составляет перечень недоделок по выполненным работам.
• 7. Ответственность сторон

7.1. В случае невыполнения Подрядчиком надлежащим образом своих

1. обязательств в сроки, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик
2. выплачивает штраф в размере ____% за каждый день просрочки работ, но не
3. более __% от стоимости работ по настоящему договору.

7.2. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате в

• сроки, предусмотренные настоящим договором, Заказчик выплачивает
• Подрядчику штраф в размере ___% за каждый день просрочки соответствующего
• платежа, но не более ___% от суммы просроченного платежа.

7.3. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не

освобождает сторону от выполнения принятых на себя обязательств.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов

и/или оборудования, закупленных Подрядчиком для выполнения работ по

настоящему договору, несет Подрядчик.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата

выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.7. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком

при ее сдаче-приемке и фиксируется в Акте, подписываемом представителями

Заказчика и Подрядчика.

7.8. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы

в соответствии с российским законодательством.

7.9. Подрядчик несет ответственность за действия своих исполнителей,

если он привлек их для выполнения работ по настоящему договору.

8. Качество работы

8.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать

1. условиям настоящего договора и нормам ___________________________________
2. (указать ТУ, другие нормы
3. __________________________________.
4. для проведения работ)

8.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками

результата работы, в течение _______ месяцев с даты подписания

приемо-сдаточного Акта.

8.3. Претензии по качеству установленного оборудования могут быть

• предъявлены Подрядчику в течение гарантийного периода, установленного
• для оборудования
• 9. Права Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком

9.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество

работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

9.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению

1. настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что
2. окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе
3. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

9.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не

• будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику
• разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в
• назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо
• поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также
• потребовать возмещения убытков.

9.4. В соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской

1. Федерации Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы
2. отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Подрядчику часть
3. установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения
4. извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также
5. обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего
6. договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и
7. частью цены, выплаченной за выполненную работу.
8. 10. Обстоятельства непреодолимой силы
9. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или
10. полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если она
11. докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
12. возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного
13. характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение,
14. забастовка, запреты правительства и другие обстоятельства непреодолимой
15. силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни
16. принять обстоятельства в расчет при заключении договора.
17. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в
18. течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их
19. последствия.
20. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона
21. должна незамедлительно известить об этом в письменной форме другую
22. сторону.
23. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их
24. влиянии на способность исполнения Стороной своих обязательств по
25. договору, а также предполагаемый срок его исполнения.
26. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и
27. продолжительность действия должны быть подтверждены Торгово-промышленной
28. палатой соответствующей страны или другим компетентным органом или
29. организацией.
30. В вышеуказанных случаях срок исполнения Сторонами обязательств по
31. договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют
32. такие обстоятельства и их последствия.
33. В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более ___
34. месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора.
35. 11. Особые условия

11.1. Заказчик вправе изменить объем работ по настоящему договору.

11.2. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением

• условий настоящего договора Стороны выступают от их собственного имени.
• Каждая из Сторон не несет ответственности за обязательства другой Стороны
• в отношении третьих лиц.
• 12. Порядок разрешения споров
• Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего
• договора или в связи с ним, будут разрешаться по возможности путем
• переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к
• соглашению, то спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту
• нахождения ответчика.
• 13. Срок действия договора

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по

настоящему договору.

13.2. Вся предыдущая переписка и переговоры после подписания

1. настоящего договора теряют силу.
2. 14. Уведомления
3. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая
4. корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по
5. настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется
6. нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет
7. направляющей Стороны.
8. 15. Прочие условия

15.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору

действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

15.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,

подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

15.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском

языке, по одному экземпляру для каждой стороны, и оба экземпляра имеют

одинаковую юридическую силу

15.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

• — Приложение N 1 на ___ листах;
• — Приложение N 2 на ___ листах;
• — Приложение N 3 на ___ листах;
• — Приложение N 4 на ___ листах.
• 16. Юридические адреса и банковские реквизиты
• Заказчик Подрядчик

Источник: https://pravo-na-dom.net/obraztsy-dokumentov/obraztsy-dogovorov/dogovor-podryada-na-vypolnenie-rabot-po-vnutrenney-otdelke-zdaniya/

Договор подряда на отделочные работы — скачать образец, бланк. Пример формы шаблона

Добавлено в закладки: 0

Если клиент или бригада не заключают договор подряда – это всегда выливается в негативные моменты и недопонимание. Но договор не является гарантией того что не возникнет трений. Без него проблемы появятся, это точно.

Не заключив договор, клиент, может столкнуться с:

• попыткой пересмотра стоимости договора,
• затягиванием сроков,
• попыткой неисполнения некоторых работ, неожиданной пропажей бригады и другими негативными вещами.

Не заключив договор, бригада, может столкнуться с:

• изменением требований в отношении ремонта (обычно когда идет дело к окончанию ремонта и оплате),
• попытке уменьшения стоимости договора,
• затягивание или полный отказ от оплаты.

Договор и смета в первую очередь  необходимы самому Клиенту. Он будет осознавать что он желает сделать, за какие сроки и что должен будет за это заплатить.

Обязательно в договоре необходимо прописать:

• стоимость за весь объем работ (должно быть в смете все расписано по пунктам),
• сроки проведения работ,
• санкции за просрочку;
• особенности проведения оплаты за исполненные этапы работ.

Вписывайте собственные данные, паспортные данные бригадира или реквизиты организации и подписывайте обязательно договор в 2 экземплярах.

Не забывайте также о смете на отделочные работы .

Образец договора подряда на отделочные работы

Скачать образец договора подряда на отделочные работы в формате .doc

Договор подряда на отделочные работы – соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить.

Источник: https://biznes-prost.ru/dogovor-podryada-na-otdelochnye-raboty.html